Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia

Ley 2220

Sancionada:31-10-97
Promulgada: 17-11-97
Publicada: 28-11-97

Artículo 1º:  Autorízase al Poder Ejecutivo a convocar a licitación pública para la construcción de la obra: “Hospital Complejidad VI Cutral Có – Plaza Huincul”, con un presupuesto  oficial tope de pesos catorce millones ($ 14.000.000); un plazo de ejecución de setecientos veinte (720) días corridos y con proyecto edilicio y financiación a cargo de los oferentes. El proyecto de obra deberá ajustarse a las bases del programa Médico Arquitectónico elaboradas por el área de competencia, la Subsecretaría de Salud de la Provincia.

Artículo 2º:   Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer la deuda pública necesaria para el financiamiento de la obra citada, hasta el monto que resulte de la oferta más conveniente y dentro del límite indicado en el Artículo 1º de la presente Ley.

a) período de gracia de amortización de capital: un (1) año, contado a partir de la finalización del plazo de ejecución de la obra.

b) Plazo de amortización del capital: cuatro (4) años contados a partir de la finalización del período de gracia.

c) Tasa de interés: hasta un máximo de diez por ciento (10%) anual sobre saldos.

 Artículo 4º:   Autorízase al Poder Ejecutivo a elaborar el pliego de bases y condiciones de la obra, acorde a la modalidad de contratación, financiamiento y pago aprobados por la presente Ley.